樓頂防水施工合同

　　在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編收集整理的樓頂防水施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

樓頂防水施工合同1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》的原則，結(jié)合廣東省湛江市有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　頂找出裂縫開槽用青龍203防水膠作防水處理，兩側(cè)內(nèi)墻打開脫層砂漿重新修筑和用青龍203防水涂刷。1棟樓梯天面頂開槽修補(bǔ)作防水處理再鋪?zhàn)哉尘聿摹?/p>

　　第二條工期：20xx年xx月xx日—220xx年xx月xx日

　　第三條工程質(zhì)量要求及工作范圍

　　第四條合同價款：

　　第五條安全施工

　　乙方要按有關(guān)規(guī)定，采取安全防護(hù)措施。承擔(dān)由于安全措施不利而造成的責(zé)任和因此發(fā)生的`費(fèi)用。甲方負(fù)責(zé)提供工人保險。甲方向乙方提供水電供應(yīng)及施工方便。

　　第六條驗(yàn)收及付款方式

　　乙方進(jìn)場后，甲方必須派一負(fù)責(zé)人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方進(jìn)行質(zhì)量檢查驗(yàn)收簽字，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可退場。工程保質(zhì)期一年，一年內(nèi)如果出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方無條件修復(fù)。

　　第七條付款方式

　　工程驗(yàn)收合格后，憑驗(yàn)收簽字單據(jù)結(jié)算。

　　第八條本合同簽訂日起，即具有法律效力，雙方必須完全履約，不得任意解除，若發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決；協(xié)商不成時。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。

　　第九條本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　甲方代表：（簽字）_________乙方代表（簽字）_________

　　_________年____月____日

樓頂防水施工合同2

　　甲方：_________（以下簡稱甲方）

　　乙方：_________（以下簡稱甲方）

　　經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商，形成一致性意見，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程范圍：屋面___m2左右，單價___元/m2（以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)），合同價格為___元整。

　　二、材料要求：___。

　　三、工程質(zhì)量：屋面防水油做底層，邊接、底連平退，保持整體平衡，工程質(zhì)量保修期為5年，保修期間如有質(zhì)量問題，乙方必須及時到場進(jìn)行維修處理。

　　四、工程時間：簽訂全同之日___個工作日，雨天順延，按甲方要求在規(guī)定時間內(nèi)完工。

　　五、施工安全：乙方確保施工安全，做到不搶時間、不趕時間、不做冒險事，在施工過程中發(fā)生的一切安全質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

　　六、付款方式：待工程完工，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后一次性付完全部工程款。

　　七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即可生效，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

樓頂防水施工合同3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實(shí)守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程地點(diǎn)：層山小學(xué)院內(nèi)

　　2、工程名稱：層山小學(xué)教學(xué)樓、餐廳樓樓頂做防水

　　3、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工，包含細(xì)部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。

　　二、承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進(jìn)度、包文明施工。

　　三、主材選用及工程價款等：

　　1、選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗(yàn)證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進(jìn)場開工。

　　2、單價為45元/平方米，共1638平方米（其中：教學(xué)樓1008平方米，餐廳樓630平方米，合計1638平方米），共計73710元。

　　四、工期：20xx年xx月xx日—xx日。

　　五、工程質(zhì)量：

　　1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、承包人施工質(zhì)量必須達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集和設(shè)計圖紙的.規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材（GB18242—20xx），防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告。

　　六、合同價款與支付方式按承包人實(shí)際完成的、且達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程量，每平方米45元。不再另計任何費(fèi)用。達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失；承包人拒絕返工的、或工期嚴(yán)重滯后時，由發(fā)包人另外組織施工單位進(jìn)行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā)包人可拒付任何費(fèi)用，承包人對此無任何異議。

　　七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　八、其他事項(xiàng)：

　　1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。

　　2、本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。

　　甲方（蓋章）：乙方（簽字）：

　　_________年____月____日

【樓頂防水施工合同】相關(guān)文章：

防水施工合同08-25

屋頂防水施工合同03-19

防水施工合同書10-06

房屋防水承包施工合同10-20

防水補(bǔ)漏維修施工工程合同02-10

房屋防水施工合同范本11-15

防水堵漏施工合同8篇09-15

屋面防水施工合同15篇03-18

屋面防水施工合同(15篇)03-24