- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同【錦集15篇】
隨著人們法律觀念的日益增強，很多場合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編收集整理的加工承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
加工承攬合同1
定作方：xx（簡稱甲方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：xxx
承攬方：xx（簡稱乙方）
營業(yè)執(zhí)照號碼：xxx
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：xxx
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：xxx
三、履行的期限、地點和方式：xxx
四、驗收標準和方法：xxx
五、結(jié)算方式：xxx
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx％或酬金總額xx％的'違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值xx％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：xxx
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份，正本雙方各執(zhí)xx份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期：xx年xx月xx日
定作方：xxx
代表：xx
開戶銀行：xx
帳號：xx
承攬方：xxx
代表：xx
開戶銀行：xx
帳號：xx
xx年xx月xx日
加工承攬合同2
合同編號：_____________
甲方：___________________
乙方：___________________
法定代表人：_____________
法定代表人：_____________
聯(lián)系電話：_______________
聯(lián)系電話：_______________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的'數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方(蓋章)：_____________
乙方(蓋章)________________
授權(quán)代理人(簽字)：_______
授權(quán)代理人(簽字)：___________
住址：_____________________
住址：______________________
聯(lián)系電話：_________________
聯(lián)系電話：__________________
開戶銀行：_________________
開戶銀行：__________________
賬號：_____________________
賬號：______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點：__________________
簽訂地點：__________________
加工承攬合同3
合同編號：_______________
甲方(定作方)：__________公司
乙方(承攬方)：__________
鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號 產(chǎn)品;乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況：
1.1 品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規(guī)格：(應寫明定作物具體的規(guī)格型號，技術(shù)要求復雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做，并將技術(shù)圖紙作為合同附件)
1.3 數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位 )
1.4 備注：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)
2.2 付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式，建議貨到付款，以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)
2.3 付款時間：(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
3.1 質(zhì)量要求：(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱)
3.2 技術(shù)標準：(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：(注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二)
4.3 甲方于________年____月____日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后____日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權(quán)解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起____日內(nèi)回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;不得直接或間接地向任何
第三人意或過失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何
第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設備的升級或研發(fā)。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準：(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術(shù)圖紙標準進行驗收)
6.2 驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后____日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方有權(quán)要求退還。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構(gòu)由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間： (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點： (寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔：
8.1 包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內(nèi)容，在空格處劃線)承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內(nèi)乙方提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 甲方向乙方交付定金的時間：(寫明年、月、日)
11.3 甲方向乙方交付預付款的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 甲方向乙方交付預付款的'時間：(寫明年、月、日)
第十二條 乙方的違約責任：
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換，并承擔 元每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的_____%違約金。延期交貨超過____日的，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任：
13.1 超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.4 其它違約責任： (如無內(nèi)容，在空格處劃線)
第十四條 爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者
二)種方式解決：
一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“____市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。
二)向(根據(jù)有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其
一)人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點，如：________區(qū))
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式_____份，雙方各執(zhí)_____份。
甲方(章)：__________乙方(章)：__________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：_________委托代理人：__________
地址：_______________地址：_______________
電話：_______________電話：_______________
加工承攬合同4
甲方(加工方)：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系方式：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系方式：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致，訂立本合同，共同遵守。
第1條 加工地材名稱及單價
地材名稱單位單價(元/t)備注
利用路基挖方料自行開采
砂t
碎石t
片石t
砂石料加工為綜合包干單價，單價內(nèi)含人工費、材料費、場內(nèi)裝車費、場內(nèi)運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
第2條 原材料提供方式
甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工，或乙方利用路基挖方料進行加工。
第3條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關(guān)質(zhì)量標準，相關(guān)標準由甲方提供。
第4條 加工砂石料數(shù)量
本工程預計加工砂石料數(shù)量合計為 萬噸，具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排。
第5條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式
5.1 每月 日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總，以過磅清單作為計算依據(jù)制作計價單，該計價單由甲方合同部、工程部、物設部進行簽認，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據(jù)。
5.2 甲方根據(jù)業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質(zhì)量保證金，保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內(nèi)不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失，甲方書面通知乙方，乙方在收到后 日內(nèi)無答復即視為同意扣除。
第6條 甲方權(quán)利義務
6.1 指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
6.2 若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，或終止與乙方的合同關(guān)系。
6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。
6.4 負責交納資源稅。
6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。
6.6 負責組織車輛運輸并承擔運輸費用，甲方提供地磅進行驗收。
第7條 乙方權(quán)利和義務
7.1 在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、設備等進行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的.開采、加工等相關(guān)事項。
7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。
7.3 自行修建砂石料加工場及相關(guān)臨時住房，并承擔相應費用。
7.4 上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。
7.5 乙方在開采、加工過程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關(guān)環(huán)保、水保的相關(guān)事項應當按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。
7.6 在合同期內(nèi)，乙方應在開采及生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設置安全警示標志，做好砂石開采、生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規(guī)定，確保安全生產(chǎn)，對因?qū)嵤┍竞贤l(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或?qū)ν獬袚r償責任，甲方有權(quán)向乙方追償。
第8條 違約責任
8.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付砂石料，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方承擔。
8.2 乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔。除此外，另按未完成生產(chǎn)量總價的 %向甲方支付違約金。
8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔 萬元人民幣的違約金，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權(quán)解除合同。
8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
8.5 乙方應采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔。
第9條 履約保證
乙方采取方式 提供履約保證。
方式一：提供履約保證金 萬元;
方式二：以開采區(qū)機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權(quán)根據(jù)合同約定，在乙方出現(xiàn)違約情況時，全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內(nèi)，甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。
第10條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權(quán)限，則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。
第11條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第12條 附則
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,雙方另行商定，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)三份;乙方執(zhí)一份。
簽署時間： 年 月 日
甲方(蓋章)：
法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
乙方(蓋章)：
法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
加工承攬合同5
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。
2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3．原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3．定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點：
1．交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2．交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的'規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________％(10％--30％幅度)或酬金總額的_________％(20％--60％幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________％(10％--30％幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________％(20％---60％的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式 _________份，交_________(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章)：_________承攬方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________
地址：_________地址：_________
電話：_________電話：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
帳號：_________帳號：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同6
訂立合同雙方：
承攬方：_____________ 以下簡稱甲方
定作方：_____________ 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守、
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格（長，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130____40____90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180____40____200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180____50____200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳、
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做、
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便、
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)、
第三條原材料由甲方提供、
第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見、甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并通知乙方、因此造成的損失，由乙方賠償、
第五條工程價款：按核定價格單計算款________元、
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收、驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準、雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明、
第七條交貨的時間和地點：____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行、交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)、
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔、
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔、運輸造成的損失，由甲方負責、
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款____________元（____萬元）、甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款、乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還、
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款、
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償、
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償、
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失、
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金、
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值________％的違約金、
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收、
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失、
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值________％的違約金、
三，乙方如未按合同規(guī)定的'時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失、
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金、
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失、
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用、
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任、但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失、
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴、
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效、
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份、
甲方：____________（蓋章）
代表人：____________（簽名）
地址：____________
電話：________________
開戶銀行：____________________
帳號：________________________
乙方：____________
代表人：________________
地址：____________
電話：____________
開戶銀行：________
帳號：____________
年 月 日
加工承攬合同7
定作單位：某某項目經(jīng)理部 （以下簡稱甲方）
承攬單位：某某鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 （以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程風口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條 加工構(gòu)件品名與價款
一、 加工品名：某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程風口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、 承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、 加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、 本加工構(gòu)件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響；已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、 本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方免費提供構(gòu)件機械翻身。
六、 本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、 加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、 交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。
三、 交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條 加工材料供應與采購
一、 甲方負責供應的'材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。
二、 乙方負責供應的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、 乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、 具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應按規(guī)定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時內(nèi)清理出場。
五、 材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一、 根據(jù)設計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、 質(zhì)量等級：一次驗收合格
三、 保修期限：保修壹年。
四、 技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
加工承攬合同8
定作方：
地 址： 電話：
承攬方：
地 址： 電話： 履約地：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。
第一條：定做合同概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條：加工范圍
2.1本工程構(gòu)件共計 / 件，含鋼量約計 噸，材質(zhì)為 ;
2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。
第三條：合同價格及付款方式
3.1合同單價：
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;
3.2合同總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結(jié)算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時，執(zhí)行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權(quán)擔保的一定數(shù)額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結(jié)算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條：質(zhì)量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產(chǎn)，并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;
4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條：驗收、結(jié)算方式
5.1驗收方式：鋼構(gòu)件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進行驗收而要求發(fā)貨，則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗收，且驗收合格，進行發(fā)貨;
5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的'構(gòu)件長度的理論重量據(jù)實結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢，并雙方簽章確認;雙方審核結(jié)算時，結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;
5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書，定作方應在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內(nèi)不予答復，則視為定作方完全認可承攬方提供的結(jié)算文件，雙方按照此結(jié)算文件進行剩余款項的支付等工作。
第六條：運輸方式
第七條：圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時，必須經(jīng)過定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產(chǎn)生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時，設計費用單獨結(jié)算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發(fā)生沖突，以合同為準;
7.5因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
第八條：加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。
第九條：違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，定作方應按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費;定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方，變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十條：其他條件
10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結(jié)算金額x定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進行;
10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。
第十條： 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
加工承攬合同9
甲方：_______________________
乙方：_______________________
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：
甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條：
質(zhì)量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：
1、質(zhì)量標準和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
�。�1）乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設計、制造模具。
（2）合格模具定義：
�、倌＞弑仨毞辖�(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖；
�、谀＞弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；
�、勰＞邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規(guī)定。
2、驗收方法（標準）：
�、侔醇追降膱D紙和技術(shù)要求執(zhí)行。
�、谀＞呓Y(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。
3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：
原材料來源
1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：
交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。
第五條：
本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結(jié)算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。
第六條：
技術(shù)資料提供及保管：
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條：
質(zhì)量異議/違約責任：
1、對于乙方供應的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題，甲方必須以書面的.形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產(chǎn)品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產(chǎn)品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。
第八條：
其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權(quán)為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款（3）規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項目，乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關(guān)責任。
第九條：
雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明，可免予承擔民事責任。
第十條：
合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：
本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______________________
委托代理人：_______________________
地址：_______________________
電話：_______________________
開戶銀行：_______________________
賬號：_______________________
_________年____月____日
乙方：_______________________
委托代理人：_______________________
地址：_______________________
電話：_______________________
開戶銀行：_______________________
賬號：_______________________
_________年____月____日
加工承攬合同10
甲方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點：
乙方：
地址：
電話：
法定代表人：
合同訂立地點：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致，訂立本合同，共同遵守。
第一條 加工地材名稱及單價
一、砂石料加工為綜合包干單價，單價內(nèi)含人工費、機械維修費、材料費、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費、場內(nèi)裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。
第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現(xiàn)場，提供所有設備（含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
第三條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條 加工砂石料數(shù)量
本工程在________時間內(nèi)預計加工砂石料數(shù)量合計為________萬m33，具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認過領(lǐng)料單作為計算依據(jù)制作計價單，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經(jīng)營部、工程部、機物部進行簽認，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據(jù)。
二、甲方根據(jù)計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內(nèi)不計利息退還。（若出現(xiàn)安全事故，甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付）。
第六條 甲方權(quán)利義務
一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項下的.全部或部分加工承攬任務，終止與乙方的合同關(guān)系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用。
三、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。
五、負責協(xié)調(diào)關(guān)系。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。
七、負責組織車輛運輸吧原材料（山碴）運輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場，并承擔運輸費用（場內(nèi)運輸費由乙方承擔）。
第七條 乙方權(quán)利和義務
在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設備進行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項。
一、上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓，嚴格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作，若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任。
二、在合同期內(nèi)，乙方應在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設置安全警示標志，做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作，有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導的檢查工作。
第八條 違約責任
一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔，如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔，且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
二、原材料、成品（即使經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格）或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售；生產(chǎn)線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔_______萬元人民幣的違約金，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權(quán)解除合同。
三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份；乙方執(zhí)_____份。
甲方：
授權(quán)代理人：
合同訂立日期：
乙方：
授權(quán)代理人：
合同訂立日期：
加工承攬合同11
定做方：(稱甲方)
承攬方：(稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式：
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。
三、質(zhì)量要求：
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間：
1.交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。
2.交貨時間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。
2.甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3.運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務：
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的.質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
委托代理人：
委托代理人：
聯(lián)系方式：
聯(lián)系方式：
開戶行：
開戶行：
賬號：
賬號：
加工承攬合同12
原告：_________________________，男，漢族，19xx年10月2日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯(lián)系電話：_________________；
被告一：_______________________，男，漢族，19xx年5月21日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯(lián)系電話：_________________；
被告二：_______________________，男，漢族，19xx年8月22日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯(lián)系電話：_________________。
訴訟請求：_________________
1、依法判令被告向原告支付加工費人民幣46920元。
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實和理由：_________________
此致
___________人民法院
具狀人：___________
____年_____月_____日
加工承攬合同13
訂立合同雙方：
承攬方：_________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工木門油漆，經(jīng)雙方充分協(xié)商特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工產(chǎn)品：
品名、規(guī)格、單位、數(shù)量等見清單
第二條加工成品質(zhì)量要求：按定作方的工藝要求制作，（門厚45mm），加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)。
第三條技術(shù)資料，樣塊提供辦法：
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的樣塊或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應及時回復，提出修改意見。2，承攬方對于承攬的工作，定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
第四條合同總價為小寫￥42690.00大寫肆萬貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時支付￥40500.00，大寫肆萬零伍佰元整，安裝完畢，如油漆沒有質(zhì)量問題，驗收合格后支付余款￥2190.00，大寫貳仟壹佰玖拾元整！
附：產(chǎn)品明細表
產(chǎn)品及價目明細表
名稱
單位
數(shù)量
單價
總額
備注
子母門和對開門
套
40
480
19200
單開門
套
81
290
23490
合計
42690
第五條驗收標準和方法：
按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。）
第六條提貨的時間和地點：
提定作物期限應當20xx年4月16日提貨，按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期提定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，提定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第七條包裝要求：里面用保護膜包裝，外面用紙皮包裝！
第八條違約責任：
1、未按合同規(guī)定的'質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金，為總金額的5％；
5、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
本合同自20xx年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式貳份，雙方各留存一份。
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話：電話：
_____年_______月______日簽訂
加工承攬合同14
承攬方：_______________________身份證號：_______________________電話：_______________________
定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：_______________________電話: 0756-3897556
錦宏公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產(chǎn)品及工價（見產(chǎn)品清單）
第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）
第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應當及時通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應即時回復并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：工資
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價結(jié)賬（有特殊約定的除外）。
第五條：驗收標準和方法
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條：結(jié)算方式及期限
按定作方品質(zhì)部驗收合格的.產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時借支除外）。
第八條：其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關(guān)。
第九條：承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的，承擔逾期交付的責任；產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔補料責任；
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失；
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額陪償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；
2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時報請當?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。
本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；
定作方（代表人）：________________________
簽訂地點：_______________________日期：年____月____日
承攬方（代表人）：________________________
簽訂地點：_______________________日期：年____月____日
加工承攬合同15
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據(jù)《_____》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)： ;系列： ;噸位： ;單價約 元(大寫： );
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)： ;噸位： ;單價約 元(大寫： );
(3)其他：以上主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為 元，(大寫 )(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付 元，(大寫 )給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目： 。
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間：_______年_______月_______日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)�，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的`應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
【加工承攬合同】相關(guān)文章：
承攬加工合同12-05
承攬加工合同12-03
加工承攬合同12-10
加工承攬合同12-29
關(guān)于加工的承攬合同08-02
機械加工承攬合同09-09
服裝加工承攬合同09-09
有關(guān)承攬加工合同10-06
承攬加工合同模板10-02
關(guān)于承攬加工合同10-02