工程合同集錦[5篇]

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，越來越多的場景和場合需要用到合同，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家收集的工程合同5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工程合同 篇1

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、工程承包方式：包工包料。

　　二、工程裝修內(nèi)容

　　圍墻制作橫幅制作燈箱商鋪門面導(dǎo)視牌電梯間商鋪門面。

　　三、工程支付金額：

　　四、付款方式

　　1、合同簽定后，甲方每月按乙方所制作工程的費(fèi)用，經(jīng)雙方核對無誤后支付給乙方。

　　五、雙方責(zé)任

　　1、甲方：負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場使用的.水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明。

　　2、乙方：按照甲方提供的工程設(shè)計(jì)和要求完成工程工作。

　　六、其它事宜

　　經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。

　　2、工程量發(fā)生變化時(shí)，按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。

　　3、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。

　　4、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱：乙方單位名稱：

　　(蓋公章)(蓋公章)

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

工程合同 篇2

　　發(fā)包方（甲方）：__________________________

　　承包方（乙方）：__________________________

　　合 同 編 號(hào)：___________________________

　　河 南 省 建 設(shè) 廳 監(jiān)制 河南省工商行政管理局

　　至新版合同文本發(fā)布時(shí)止。 使用說明 1、本省行政區(qū)域內(nèi)的裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期

　　2、工程承包方（乙方），應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書。

　　3、甲、乙雙方當(dāng)事人直接簽訂此合同的，應(yīng)當(dāng)一式兩份，合同雙方各執(zhí)一份；凡在本省各市場內(nèi)簽訂此合同的，應(yīng)當(dāng)一式二份（甲、乙雙方各執(zhí)一份）。

　　4、開工：雙方通過設(shè)計(jì)方案、首期工程款到位、工程技術(shù)交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達(dá)施工現(xiàn)場開始運(yùn)作視為開工。

　　5、竣工：合同約定的工程內(nèi)容全部完成，經(jīng)承包方、發(fā)包方驗(yàn)收合格視為竣工。

　　6、驗(yàn)收合格：承包方、發(fā)包方在《工程竣工驗(yàn)收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗(yàn)收手續(xù)但發(fā)包方已入住使用的，均視為驗(yàn)收合格。

　　7、工期順延：是指非因乙方的責(zé)任導(dǎo)致工程進(jìn)度受到影響后，工程期限予以相應(yīng)延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　合同協(xié)議條款

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_______________________________________________

　　委托代理人（姓名）：__________________________________________________

　　住所：__________________________

　　身份證號(hào)：_______________________

　　聯(lián)系電話：__________________________

　　手 機(jī) 號(hào)：_______________________

　　承包方（以下簡稱乙方）：______________________________________________

　　營業(yè)執(zhí)照號(hào)：________________________________________________________

　　住所：___________________________________________________________

　　法定代表人：____________________________

　　本工程設(shè)計(jì)人：__________________________

　　聯(lián)系電話：___________________

　　施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：__________________________聯(lián)系電話：___________________

　　依照《中華人民共和國合同法》和《河南省建筑市場管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本省裝飾裝修的特點(diǎn)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程地點(diǎn)：__________________________________________________

　　1.2工程裝飾裝修面積：__________________________________________

　　1.3工程類型：__________________________________________________

　　1.4工程內(nèi)容及做法（見報(bào)價(jià)單和圖紙）;

　　1.5工程承包，采取下列第_______種方式：

　�。�1）乙方包工、包全部材料。

　　（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

　　1.6工程期限______日（以實(shí)際工作日計(jì)算）；

　　開工日期______年______月_______日；

　　竣工日期______年______月_______日。

　　1.7工程款和報(bào)價(jià)單

　�。�1）工程款：本合同工程造價(jià)為（人民幣）____________________。

　　金額大寫：_______________________________________________。

　�。�2）報(bào)價(jià)單應(yīng)當(dāng)以河南省建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行的相關(guān)裝修預(yù)算定額為參考依據(jù)，根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　（3）報(bào)價(jià)單應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制安工藝配套編制共同作為確定工程價(jià)款的依據(jù)。

　　第二條 工程監(jiān)理

　　施工單位應(yīng)有監(jiān)理制度。實(shí)行工程監(jiān)理，將監(jiān)理的姓名、單位、聯(lián)系方式通知乙方。

　　第三條 施工圖紙

　　3.1施工圖紙采取下列第________種方式提供：

　�。�1） 甲方自行設(shè)計(jì)的，需提供施工圖紙一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　�。�2）甲方委托乙方設(shè)計(jì)的，乙方需提供施工圖紙一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　3.2施工圖紙所標(biāo)明的材料、施工方法應(yīng)符合中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB 50327—20xx)的要求。

　　3.3雙方應(yīng)當(dāng)對施工圖紙予以簽收確認(rèn)。

　　3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設(shè)計(jì)方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得用于本合同以外的項(xiàng)目。

　　第四條 甲方工作

　　4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

　　4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.3負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費(fèi)用。

　　4.4遵守物業(yè)管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　4.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的.關(guān)系。

　　4.6不得有下列行為：

　�。�1）隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。

　�。�2）在外墻上開窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺(tái)門窗的墻體。

　�。�3）在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　�。�4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。

　�。�5）強(qiáng)令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。

　　4.7凡必須涉及4.6款所列內(nèi)容的，甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請，由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計(jì)單位對改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準(zhǔn)。

　　4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。

　　4.9參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督，參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。

　　第五條 乙方工作

　　5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火技術(shù)規(guī)范，安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。

　　5.2嚴(yán)格執(zhí)行省建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：

　�。�1）無房屋管理部門審批手續(xù)和原設(shè)計(jì)單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計(jì)單位出具的加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu)，不得加大樓地面荷載，不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。

　�。�2）不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時(shí)至十四時(shí)、十八時(shí)至次日八時(shí)之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動(dòng)。

　�。�3）因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。

工程合同 篇3

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》、《農(nóng)村沼氣項(xiàng)目建設(shè)資金管理辦法》、《湖南省農(nóng)村可再生能源條例》及有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本工程施工合同條款如下：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱： 。

　　2、工程地點(diǎn)：

　　二、承包方式及工程范圍

　　1、承包方式：由乙方包工包料的方式總承包該工程施工。

　　2、工程范圍：依照×××設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)的施工圖紙內(nèi)的工程項(xiàng)目，通過甲乙雙方協(xié)商約定的施工范圍內(nèi)的全部工程內(nèi)容，包括設(shè)備安裝、調(diào)試。確保正常運(yùn)行并按設(shè)計(jì)所要求的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行施工。

　　三、承包造價(jià)

　　工程承包總造價(jià):人民幣:元；小寫RMB￥：元包干。施工中如工程發(fā)生變更，變更項(xiàng)目按投標(biāo)文件中已有綜合單價(jià)的分部分項(xiàng)工程所實(shí)際完成的工程量進(jìn)行決算；投標(biāo)文件中沒有綜合單價(jià)的分部分項(xiàng)工程，根據(jù)招標(biāo)文件確定人工和機(jī)械費(fèi)；主材價(jià)格執(zhí)行投標(biāo)文件自報(bào)價(jià)格，沒有自報(bào)價(jià)格的執(zhí)行同期指導(dǎo)價(jià)或市場價(jià)。

　　四、工程質(zhì)量

　　1、乙方在本工程項(xiàng)目施工的過程中，嚴(yán)格按照中華人民共和國農(nóng)業(yè)

　　行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《沼氣工程施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量為合格。

　　2、本工程在施工中，土建部分、設(shè)備安裝等，所有用于該工程項(xiàng)目的原材料（地材除外）及設(shè)備，必須合格，無產(chǎn)品合格證的`設(shè)備及原材料嚴(yán)禁在本工程項(xiàng)目中使用。

　　五、付款方法

　　自乙方人員進(jìn)場15天內(nèi)，甲方預(yù)付乙方30%的工程備料款，工程進(jìn)度按實(shí)際完成工程量支付工程進(jìn)度款直到85%，每筆工程進(jìn)度款審批時(shí)，不得超過三天，余款除留5%質(zhì)保金外，其他款項(xiàng)自工程驗(yàn)收合格之日起15天內(nèi)由甲方全部付清，工程質(zhì)保期為一年，從甲方驗(yàn)收合格之日算起。

　　六、施工工期

　　甲乙雙方簽訂本合同之日后，進(jìn)場時(shí)間由市能源辦確定，土建工程及安裝工程施工工期按有效施工日240天，如因甲方原因不能按期開工，所造成的損失可協(xié)商解決，如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害工期順延。

　　七、安全生產(chǎn)、文明施工

　　1、乙方在施工過程中，必須充分注意安全生產(chǎn)，嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》進(jìn)行施工，制定安全施工保障措施，辦好意外工傷保險(xiǎn)，杜絕一切大小安全事故發(fā)生，如發(fā)生安全事故，造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失一切責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失全部由乙方承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

　　2、乙方在施工時(shí)，必須嚴(yán)格遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)條例施工，不準(zhǔn)因施工而造成環(huán)境污染，并保持施工現(xiàn)場整潔，材料嚴(yán)格按安全操作規(guī)程有序堆放。

　　八、甲、乙雙方責(zé)任

　　甲方責(zé)任：

　　1、負(fù)責(zé)施工場地的三通一平工作，為乙方現(xiàn)場施工及調(diào)試提供必要的工作和生活條件，如：臨時(shí)用水、電、施工用電費(fèi)用由甲方承擔(dān)；負(fù)責(zé)將自來水及總電源引入沼氣站內(nèi)乙方指定位置。在乙方進(jìn)行試水試壓

　　試驗(yàn)時(shí)為乙方提供足夠水源。做好施工地段與牲豬飼養(yǎng)生產(chǎn)線的防疫及隔離工作。

　　2、組織好設(shè)計(jì)、監(jiān)理對工程項(xiàng)目技術(shù)交底，圖紙會(huì)審，并協(xié)調(diào)好設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位的關(guān)系，處理好地方政府及村、組農(nóng)戶的關(guān)系，確保工程正常施工。

　　3、本工程中，甲方須派1名施工技術(shù)人員（有相應(yīng)資質(zhì)）為工地常駐代表，負(fù)責(zé)對整個(gè)工程項(xiàng)目管理及有關(guān)部門的銜接。

　　4、根據(jù)乙方施工進(jìn)度及時(shí)撥付工程款，確保工程款項(xiàng)按合同要求及時(shí)到位。根據(jù)乙方施工進(jìn)度，組織好分部分項(xiàng)工程現(xiàn)場驗(yàn)收。配合好乙方組織工程的調(diào)試，運(yùn)行工作，并選派人員跟班實(shí)習(xí)、操作和調(diào)試。

　　乙方責(zé)任：

　　1、按合同要求履行好施工單位職責(zé)，確保工程項(xiàng)目按期按質(zhì)完成工程任務(wù)，力爭建設(shè)單位的投資發(fā)揮最佳效益。

　　2、在安裝調(diào)試期，應(yīng)對甲方選派的沼氣站操作人員進(jìn)行實(shí)地培訓(xùn)，使甲方能熟練掌握必要的操作技能。

　　3、乙方施工人員須服從場內(nèi)消毒制度。

　　4、設(shè)備自調(diào)試驗(yàn)收合格之日起，負(fù)責(zé)一年內(nèi)無償保修，并保證在接到甲方維修通知后48小時(shí)內(nèi)派人到現(xiàn)場。

　　5、本工程乙方不得轉(zhuǎn)讓。

　　九、違約責(zé)任

　　本合同經(jīng)雙方簽訂后，任何一方不得違約，如單方違約，違約方必須按守約方的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失賠償，并同時(shí)支付守約方工程總價(jià)款20%的違約金。

　　十、合同糾紛解決方式

　　本合同履行過程中，發(fā)生一切爭議，甲、乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不能解決時(shí)，任何一方均可向甲方單位所在地人民法院通過訴訟途徑解決。

　　十一、其他

　　1、本合同標(biāo)的物所有權(quán)待甲方付清合同款的100%時(shí)歸甲方所有。

　　2、如甲方原因致使沼氣工程不能正常運(yùn)行、正常驗(yàn)收，則在合同設(shè)備安裝結(jié)束后365天內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)無條件為乙方結(jié)清全部合同款。

　　3、本合同未盡事宜，甲、乙雙方另簽補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽字，與本合同具有同等法律效應(yīng)。

　　4、本合同一式六份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，交二份由市縣主管部門備案。自雙方簽字、蓋章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日

工程合同 篇4

　　工程名稱：_______________________________________

　　工程編號(hào)：_______________________________________

　　合同編號(hào)：_______________________________________

　　委托單位（甲方）：______________________________

　　設(shè)計(jì)單位（乙方）：______________________________

　　北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)制定北京市工商行政管理局監(jiān)制

　　填寫合同須知

　　一、凡在北京地區(qū)承擔(dān)建設(shè)工程設(shè)計(jì)任務(wù)的單位，統(tǒng)一使用本合同；

　　二、填寫本合同時(shí)，必須使用正楷，字跡工整清晰，填寫內(nèi)容準(zhǔn)確齊全；

　　三、本合同中的附件3"委托設(shè)計(jì)項(xiàng)目表"，由設(shè)計(jì)單位根據(jù)工程特點(diǎn)列表填寫，附于合同后，雙方加蓋合同章和騎縫章；

　　四、本合同不適用外資、中外合資、中外合作設(shè)計(jì)項(xiàng)目；

　　五、本合同由北京市勘察設(shè)計(jì)管理處統(tǒng)一單位編號(hào)；

　　六、本合同由北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)制定，北京市工商行政管理局監(jiān)制，任何單位不得自行翻印。

　　委托單位：______________________________（以下簡稱甲方）

　　設(shè)計(jì)單位：______________________________（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》，以及北京市的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。

　　第一條工程項(xiàng)目

　　甲方委托乙方承擔(dān)以下工程設(shè)計(jì)任務(wù)：

　　工程名稱：_____________________________

　　工程地址：_____________________________

　　工程任務(wù)批準(zhǔn)文件：__________________________（見附件1）；

　　北京市城市規(guī)劃管理部門批準(zhǔn)文件：____________（見附件2）；

　　本工程的設(shè)計(jì)階段、內(nèi)容、規(guī)模、工程投資（見附件3）。

　　第二條設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)階段及設(shè)計(jì)文件的提交

　　本工程設(shè)計(jì)依次按初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)兩個(gè)階段開展設(shè)計(jì)工作。設(shè)計(jì)進(jìn)度依照建設(shè)部規(guī)定的設(shè)計(jì)周期，并考慮甲方對該項(xiàng)工程的實(shí)際要求以及乙方的可能，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，約定如下：

　�。ㄒ唬┘追綉�(yīng)以書面形式提交下列建設(shè)文件與設(shè)計(jì)資料：序號(hào)文件內(nèi)容或名稱文件提交日期備注

　　（二）乙方按約定的時(shí)間提交下列設(shè)計(jì)文件：序號(hào)設(shè)計(jì)文件名稱份數(shù)交付日期備注提交設(shè)計(jì)文件的份數(shù)以國家物價(jià)局和建設(shè)部的規(guī)定為準(zhǔn)，超出部分另行收費(fèi)。（三）設(shè)計(jì)文件提交日期在雙方簽訂合同時(shí)若不能確定，則可待設(shè)計(jì)工作進(jìn)行到可確定時(shí)，甲乙雙方另行簽訂《階段設(shè)計(jì)協(xié)議書》，作為本合同的附件執(zhí)行。

　　第三條設(shè)計(jì)收費(fèi)及支付方法

　�。ㄒ唬┍竟こ淘O(shè)計(jì)收費(fèi)按照國家和北京市現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。甲方要求設(shè)計(jì)單位超出規(guī)定設(shè)計(jì)周期趕工提供設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)計(jì)單位可以收取最高不超過設(shè)計(jì)費(fèi)的`三分之一的趕工費(fèi)，具體數(shù)額由甲乙雙商定。

　�。ǘ�）本工程設(shè)計(jì)收費(fèi)詳見附件3"委托設(shè)計(jì)項(xiàng)目表"。本合同生效時(shí)甲方向乙方預(yù)付估算設(shè)計(jì)費(fèi)總額的20%作為合同定金，設(shè)計(jì)工作完成后，定金抵做工程設(shè)計(jì)費(fèi)。

　　（三）乙方向甲方提交初步設(shè)計(jì)文件時(shí)，甲方向乙方撥款付應(yīng)付設(shè)計(jì)費(fèi)總額的30%（不含定金）。

工程合同 篇5

　　1、未取得建設(shè)審批手續(xù)的施工合同的效力如何認(rèn)定?

　　發(fā)包人就尚未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證等行政審批手續(xù)的工程，與承包人簽訂的建設(shè)工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結(jié)前發(fā)包人取得相應(yīng)審批手續(xù)或者經(jīng)主管部門批準(zhǔn)建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同有效。

　　發(fā)包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。

　　2、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第一條第(二)項(xiàng)規(guī)定的“沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義”承攬建設(shè)工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?

　　具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《解釋》規(guī)定的“掛靠”行為：

　　(1)不具有從事建筑活動(dòng)主體資格的個(gè)人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動(dòng)資格的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(2)資質(zhì)等級低的建筑施工企業(yè)以資質(zhì)等級高的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(3)不具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)以具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(4)有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)通過名義上的聯(lián)營、合作、內(nèi)部承包等其他方式變相允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程。

　　3、如何認(rèn)定是否屬于必須招標(biāo)的建設(shè)工程?

　　《解釋》第一條第(三)項(xiàng)規(guī)定的“必須進(jìn)行招標(biāo)”的建設(shè)工程的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第三條的規(guī)定、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定予以確定。法律、行政法規(guī)有新規(guī)定的，適用其新規(guī)定。

　　4、勞務(wù)分包合同的效力如何認(rèn)定?

　　同時(shí)符合下列情形的，所簽訂的勞務(wù)分包合同有效：

　　(1)勞務(wù)作業(yè)承包人取得相應(yīng)的勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn);

　　(2)分包作業(yè)的范圍是建設(shè)工程中的勞務(wù)作業(yè)(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);

　　(3)承包方式為提供勞務(wù)及小型機(jī)具和輔料。

　　合同約定勞務(wù)作業(yè)承包人負(fù)責(zé)與工程有關(guān)的大型機(jī)械、周轉(zhuǎn)性材料租賃和主要材料、設(shè)備采購等內(nèi)容的，不屬于勞務(wù)分包。

　　5、如何認(rèn)定建筑企業(yè)的內(nèi)部承包行為?

　　建設(shè)工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機(jī)構(gòu)或在冊的項(xiàng)目經(jīng)理等企業(yè)職工個(gè)人承包施工，承包人對工程施工過程及質(zhì)量進(jìn)行管理，對外承擔(dān)施工合同權(quán)利義務(wù)的，屬于企業(yè)內(nèi)部承包行為;發(fā)包人以內(nèi)部承包人缺乏施工資質(zhì)為由主張施工合同無效的，不予支持。

　　6、小型建筑工程及農(nóng)民低層住宅施工合同、家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修合同的效力如何認(rèn)定?

　　施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農(nóng)民住宅，或者進(jìn)行家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修，當(dāng)事人僅以施工人缺乏相應(yīng)資質(zhì)為由，主張合同無效的，一般不予支持。對于當(dāng)事人確實(shí)違反企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定承攬工程的，可以建議有關(guān)行政主管部門予以處理。

　　前述合同對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有約定的，依照其約定，沒有約定的，依照通常標(biāo)準(zhǔn)或符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)予以確定。當(dāng)事人有其他爭議的，原則上可以參照本解答的相關(guān)內(nèi)容處理。

　　7、當(dāng)事人在訴訟前已就工程價(jià)款的結(jié)算達(dá)成協(xié)議，一方要求重新結(jié)算的，如何處理?

　　當(dāng)事人在訴訟前已就工程價(jià)款的結(jié)算達(dá)成協(xié)議，一方在訴訟中要求重新結(jié)算的，不予支持，但結(jié)算協(xié)議被法院或仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定為無效或撤銷的除外。

　　建設(shè)工程施工合同無效，但工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，當(dāng)事人一方以施工合同無效為由要求確認(rèn)結(jié)算協(xié)議無效的，不予支持。

　　8、承包人項(xiàng)目經(jīng)理在合同履行過程中所施行為的效力如何認(rèn)定?

　　施工合同履行過程中，承包人的項(xiàng)目經(jīng)理以承包人名義在結(jié)算報(bào)告、簽證文件上簽字確認(rèn)、加蓋項(xiàng)目部章或者收取工程款、接受發(fā)包人供材等行為，原則上應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為職務(wù)行為或表見代理行為，對承包人具有約束力，但施工合同另有約定或承包人有證據(jù)證明相對方知道或應(yīng)當(dāng)知道項(xiàng)目經(jīng)理沒有代理權(quán)的除外。

　　9、當(dāng)事人工作人員簽證確認(rèn)的效力如何認(rèn)定?

　　當(dāng)事人在施工合同中就有權(quán)對工程量和價(jià)款洽商變更等材料進(jìn)行簽證確認(rèn)的具體人員有明確約定的，依照其約定，除法定代表人外，其他人員所作的簽證確認(rèn)對當(dāng)事人不具有約束力，但相對方有理由相信該簽證人員有代理權(quán)的除外;沒有約定或約定不明，當(dāng)事人工作人員所作的簽證確認(rèn)是其職務(wù)行為的，對該當(dāng)事人具有約束力，但該當(dāng)事人有證據(jù)證明相對方知道或應(yīng)當(dāng)知道該簽證人員沒有代理權(quán)的除外。

　　10、工程監(jiān)理人員在簽證文件上簽字確認(rèn)的效力如何認(rèn)定?

　　工程監(jiān)理人員在監(jiān)理過程中簽字確認(rèn)的簽證文件，涉及工程量、工期及工程質(zhì)量等事實(shí)的，原則上對發(fā)包人具有約束力，涉及工程價(jià)款洽商變更等經(jīng)濟(jì)決策的，原則上對發(fā)包人不具有約束力，但施工合同對監(jiān)理人員的授權(quán)另有約定的除外。

　　11、固定總價(jià)合同履行中，當(dāng)事人以工程發(fā)生設(shè)計(jì)變更為由要求對工程價(jià)款予以調(diào)整的，如何處理?

　　建設(shè)工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定總價(jià)結(jié)算，在實(shí)際履行過程中，因工程發(fā)生設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е聦?shí)際工程量增減，當(dāng)事人要求對工程價(jià)款予以調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握，合同對工程價(jià)款調(diào)整有約定的，依照其約定;沒有約定或約定不明的，可以參照合同約定標(biāo)準(zhǔn)對工程量增減部分予以單獨(dú)結(jié)算，無法參照約定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算的，可以參照施工地建設(shè)行政主管部門發(fā)布的計(jì)價(jià)方法或者計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算。

　　主張工程價(jià)款調(diào)整的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)對合同約定施工的具體范圍、實(shí)際工程量增減的原因、數(shù)量等事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任。

　　12、固定價(jià)合同履行過程中，主要建筑材料價(jià)格發(fā)生重大變化，當(dāng)事人要求對工程價(jià)款予以調(diào)整的，如何處理?

　　建設(shè)工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定價(jià)結(jié)算，在實(shí)際履行過程中，鋼材、木材、水泥、混凝土等對工程造價(jià)影響較大的主要建筑材料價(jià)格發(fā)生重大變化，超出了正常市場風(fēng)險(xiǎn)的范圍，合同對建材價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)有約定的，原則上依照其約定處理;沒有約定或約定不明，該當(dāng)事人要求調(diào)整工程價(jià)款的，可在市場風(fēng)險(xiǎn)范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數(shù)額可以委托鑒定機(jī)構(gòu)參照施工地建設(shè)行政主管部門關(guān)于處理建材差價(jià)問題的意見予以確定。

　　因一方當(dāng)事人原因?qū)е鹿て谘诱`或建筑材料供應(yīng)時(shí)間延誤的，在此期間的建材差價(jià)部分工程款，由過錯(cuò)方予以承擔(dān)。

　　13、固定總價(jià)合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程價(jià)款如何確定?

　　建設(shè)工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定總價(jià)結(jié)算，承包人未完成工程施工，其要求發(fā)包人支付工程款，經(jīng)審查承包人已施工的工程質(zhì)量合格的，可以采用“按比例折算”的方式，即由鑒定機(jī)構(gòu)在相應(yīng)同一取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下分別計(jì)算出已完工程部分的價(jià)款和整個(gè)合同約定工程的總價(jià)款，兩者對比計(jì)算出相應(yīng)系數(shù)，再用合同約定的固定價(jià)乘以該系數(shù)確定發(fā)包人應(yīng)付的工程款。

　　當(dāng)事人就已完工程的工程量存在爭議的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)雙方在撤場交接時(shí)簽訂的會(huì)議紀(jì)要、交接記錄以及監(jiān)理材料、后續(xù)施工資料等文件予以確定;不能確定的，應(yīng)根據(jù)工程撤場時(shí)未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責(zé)任。

　　14、承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，如何處理?

　　建設(shè)工程施工合同約定發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的竣工結(jié)算文件后一定期限內(nèi)予以答復(fù)，但未明確約定逾期不答復(fù)即視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件，承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，不予支持。

　　建設(shè)工程施工合同對此未作明確約定，承包人僅以原建設(shè)部《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》第十六條的規(guī)定，或者《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據(jù)，要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，不予支持。

　　15、“黑白合同”中如何結(jié)算工程價(jià)款?

　　法律、行政法規(guī)規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程，或者未規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程，但依法經(jīng)過招標(biāo)投標(biāo)程序并進(jìn)行了備案，當(dāng)事人實(shí)際履行的施工合同與備案的中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價(jià)款的依據(jù)。

　　法律、行政法規(guī)規(guī)定不是必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程，實(shí)際也未依法進(jìn)行招投標(biāo)，當(dāng)事人將簽訂的建設(shè)工程施工合同在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門進(jìn)行了備案，備案的合同與實(shí)際履行的合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以當(dāng)事人實(shí)際履行的合同作為結(jié)算工程價(jià)款的依據(jù)。

　　備案的中標(biāo)合同與當(dāng)事人實(shí)際履行的施工合同均因違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定被認(rèn)定為無效的，可以參照當(dāng)事人實(shí)際履行的合同結(jié)算工程價(jià)款。

　　16、“黑白合同”中如何認(rèn)定實(shí)質(zhì)性內(nèi)容變更?

　　招投標(biāo)雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價(jià)款、計(jì)價(jià)方式、施工工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等中標(biāo)結(jié)果的協(xié)議，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《解釋》第二十一條規(guī)定的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容變更。中標(biāo)人作出的以明顯高于市場價(jià)格購買承建房產(chǎn)、無償建設(shè)住房配套設(shè)施、讓利、向建設(shè)方捐款等承諾，亦應(yīng)認(rèn)定為變更中標(biāo)合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

　　備案的中標(biāo)合同實(shí)際履行過程中，工程因設(shè)計(jì)變更、規(guī)劃調(diào)整等客觀原因?qū)е鹿こ塘吭鰷p、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或施工工期發(fā)生變化，當(dāng)事人簽訂補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)談紀(jì)要等書面文件對中標(biāo)合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行變更和補(bǔ)充的'，屬于正常的合同變更，應(yīng)以上述文件作為確定當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的依據(jù)。

　　17、無效建設(shè)工程施工合同中的工程價(jià)款如何確定?

　　建設(shè)工程施工合同無效，但工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，當(dāng)事人任何一方依據(jù)《解釋》第二條的規(guī)定要求參照合同約定支付工程折價(jià)補(bǔ)償款的，應(yīng)予支持。承包人要求發(fā)包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的，應(yīng)予支持。發(fā)包人以合同無效為由要求扣除工程折價(jià)補(bǔ)償款中所含利潤的，不予支持。

　　18、《解釋》中"實(shí)際施工人"的范圍如何確定?

　　《解釋》中的"實(shí)際施工人"是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，即違法的專業(yè)工程分包和勞務(wù)作業(yè)分包合同的承包人、轉(zhuǎn)承包人、借用資質(zhì)的施工人(掛靠施工人);建設(shè)工程經(jīng)數(shù)次轉(zhuǎn)包的，實(shí)際施工人應(yīng)當(dāng)是最終實(shí)際投入資金、材料和勞力進(jìn)行工程施工的法人、非法人企業(yè)、個(gè)人合伙、包工頭等民事主體。法院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格實(shí)際施工人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意擴(kuò)大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對于不屬于前述范圍的當(dāng)事人依據(jù)該規(guī)定以發(fā)包人為被告主張欠付工程款的，應(yīng)當(dāng)不予受理，已經(jīng)受理的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴。

　　建筑工人追索欠付工資或勞務(wù)報(bào)酬的，按照工資支付的相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及《北京市高級人民法院關(guān)于依法快速處理建設(shè)領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資相關(guān)案件的意見》妥善處理。

　　19、違法分包合同、轉(zhuǎn)包合同的實(shí)際施工人主張欠付工程款的，訴訟主體如何確定?發(fā)包人的責(zé)任如何承擔(dān)?

　　實(shí)際施工人以違法分包人、轉(zhuǎn)包人為被告要求支付工程款的，法院不得依職權(quán)追加發(fā)包人為共同被告;實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告要求支付工程款的，應(yīng)當(dāng)追加違法分包人或轉(zhuǎn)包人作為共同被告參加訴訟，發(fā)包人在其欠付違法分包人或轉(zhuǎn)包人工程款范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。發(fā)包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的，應(yīng)當(dāng)對此承擔(dān)舉證責(zé)任。

　　20、不具有資質(zhì)的掛靠施工人主張欠付工程款的，如何處理?掛靠人又將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，如何處理?

　　不具有資質(zhì)的實(shí)際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)(被掛靠人)，并以該企業(yè)的名義簽訂建設(shè)工程施工合同，被掛靠人怠于主張工程款債權(quán)的，掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發(fā)包人支付工程款，法院原則上應(yīng)當(dāng)追加被掛靠人為訴訟當(dāng)事人，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)給付責(zé)任。因履行施工合同產(chǎn)生的債務(wù)，被掛靠人與掛靠施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　掛靠人承攬工程后，以被掛靠人名義將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，按照《北京市高級人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規(guī)定處理。

　　21、發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實(shí)際施工人支付的工程款予以抵扣的，如何處理?

　　承包人依據(jù)建設(shè)工程施工合同要求發(fā)包人支付工程款，發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實(shí)際施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但當(dāng)事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認(rèn)或發(fā)包人有證據(jù)證明其有正當(dāng)理由向合法分包人、實(shí)際施工人支付的除外。

【工程合同】相關(guān)文章：

工程工程合同01-10

新版工程工程合同02-13

工程合同工程合同02-21

工程工程合同范本02-04

工程工程合同(15篇)02-19

建筑工程工程合同06-29

建筑工程工程合同04-02

工程工程合同15篇04-24

精品工程工程合同03-01

新版工程工程合同模板06-16