建筑樓房刮白施工合同

　　隨著人們對(duì)法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編收集整理的建筑樓房刮白施工合同，歡迎大家分享。

　　建設(shè)單位(甲方)：_________________

　　施工單位(乙方)：_________________

　　甲乙雙方就工程 樓房屋內(nèi)屋頂刮白、樓梯刮白工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程名稱：

　　___________

　　二、工程地點(diǎn)：

　　___________

　　三、工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容：

　　_____________

　　本工程自______ 年 ___月___日至 _______年____月____ 日完工。

　　五、工程造價(jià)

　　約為人民幣：________元

　　六、付款方式

　　1.合同簽訂后乙方材料到場(chǎng)，開(kāi)工兩天，甲方交付乙方工程總額___________ 預(yù)付款。

　　2.開(kāi)工后，甲方按工程進(jìn)度至中途，支付乙方工程總額__________預(yù)付款，工程完工，甲方驗(yàn)收合格再支付給乙方工程總額____________(以預(yù)算書單價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際工程量結(jié)算)

　　七、材料設(shè)備：

　　______ 本工程所需的工程材料由___方負(fù)責(zé)采購(gòu)，及時(shí)組織進(jìn)場(chǎng)，材料設(shè)備保管場(chǎng)地由___方提供，施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理至甲方指定場(chǎng)地。

　　八、工程施工

　　1.乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工刮白兩遍，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返工，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　2.施工中甲方提前增改項(xiàng)目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項(xiàng)目對(duì)施工所造成的損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，工期順延。

　　3.乙方應(yīng)了解遵守甲方項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞，由施工(乙)方負(fù)責(zé)。

　　5.如因乙方不遵守甲方項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、工程質(zhì)量

　　1.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　2.由于乙方原因造成的無(wú)法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負(fù)責(zé)。

　　十、工程驗(yàn)收

　　由乙方發(fā)出工程驗(yàn)收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場(chǎng)，按所設(shè)計(jì)圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后，雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名認(rèn)可，如工程未經(jīng)驗(yàn)收，非甲方原因造成的損壞由乙方負(fù)責(zé)修補(bǔ)。

　　十一、違約責(zé)任

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負(fù)責(zé)賠償給守約方。

　　十二、備注

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過(guò)協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款，如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會(huì)仲裁或法院判決執(zhí)行。

　　十三、本合同報(bào)價(jià)表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位(蓋章)：________ 乙方單位(蓋章)：________

　　代表人：_________________代表人：__________________

　　電話：___________ 電話：___________

　　日期：________________

【建筑樓房刮白施工合同】相關(guān)文章：

樓房建筑施工合同5篇07-07

樓房承包施工合同范文07-05

樓房建筑結(jié)構(gòu)合同書09-10

建筑樓房租賃合同書04-24

建筑施工配合施工合同09-09

建筑施工承包施工合同02-09

建筑施工配合施工合同06-25

施工建筑合同09-29

建筑施工合同06-19