維修合同
在當今不斷發(fā)展的世界，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編為大家收集的維修合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
維修合同1
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
經(jīng)協(xié)商，甲方將一臺小汽車(湘F0460)委托乙方維修。
一、維修時間：
1、汽車小修或一、二、三級保養(yǎng)做到在24小時內(nèi)完成并出廠;
2、大修車輛按約定時間出廠;
3、每推遲一天交車，由乙方承擔違約賠償500元，從維修費中扣除。
二、維修服務：
乙方實行24小時服務，星期六、日、節(jié)假日、中午休息照常上班。甲方車輛隨到隨修。乙方應上路搶修施救車輛，并免收施救費用。
三、質(zhì)量保證：
甲方要求乙方所用材料及配件，必須是百分之百的`原廠件。如有“水貨”，一經(jīng)查實，甲方拒付全年維修費用，因維修質(zhì)量和配件問題所引發(fā)的車輛損失、交通事故損失全部由乙方負責。
四、服務范圍：
車輛大修，各級維護、小修、中修、車輛年檢和其他有關汽車維修的服務范圍及交通事故車輛維修。
五、維修費用：
乙方應按照不超過《湖南省汽車維修行業(yè)工時定額和收費標準》中規(guī)定的工時定額和收費標準優(yōu)惠甲方：岳陽市南津港污水處理廠及中心城區(qū)配套管網(wǎng)建設項目部計算維修費。維修費用包括工時費、材料費和稅金。
六、付款方式：
乙方憑維修發(fā)票經(jīng)甲方有關人員核驗簽字后，于6月份、12月份分兩次到甲方結(jié)賬付款。
七、若在承包期內(nèi)，乙方服務優(yōu)質(zhì)，履約較好，經(jīng)甲方年度審查合格后，本合同可順延。
八、本合同一式貳份。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
維修合同2
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋修繕，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點： 交通運輸局路政管理站 辦公室
二、形式結(jié)構(gòu)：七間平房
三、工程項目：
1、 交通運輸局路政管理站 隊辦公室自建隊以來，房屋多年未進行修繕，每臨雨季各房間均有不同程度的漏水情況，因工作需要需對我隊七間平房進行房屋修補工作。七個房間(七間辦公室)屋頂修補。
2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證維修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，以及施工期間工人午餐供應;施工期間發(fā)生任何安全問題，由乙方負責與甲方無關。
五、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，維修質(zhì)量不得低于同一施工類型的.維修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：工程材料(工程材料明細表附后)由甲方提供，工程材料共計： 元;甲方支付乙方維修人工費：施工人員 人，每人每天 元，共施工 天，共元。材料費、人工費共計： 元。
七、付款方式：為確保工程質(zhì)量，甲方暫扣3000.00元押金， 年 月 日至 年 月日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內(nèi)付清乙方人工費。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字(蓋章)：
乙方簽字(蓋章)：
年 月 日
維修合同3
甲方： (簡稱甲方)
乙方： (簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，遵循自愿平等公平誠信的原則，甲乙雙方就維修董堡中心完小學校食堂雨棚一事進行協(xié)商，訂立本合同。
一、工程名稱：維修董堡中心完小學校食堂雨棚。
二、工程地點：董堡中心完小。
三、承包方式：乙方負責包工包料。
四、工程質(zhì)量要求：采用鋼架結(jié)構(gòu)，彩鋼瓦的板材厚度為4mm。保證能抗六級大風，不漏雨。如果一年內(nèi)出現(xiàn)非人為的垮塌、破損，乙方需進行維修，所需的費用由乙方負責。
五、工程計價：此工程的彩鋼瓦按板材面積計算，單價為：130元/平方米，施工面積為xx平方米，總價為xxx元。以上綜合總價包含：材料費、人工費、施工腳手架費、機械切割加工費及運輸費。
六、工期為15天。
七、甲乙雙方的責任
甲方的責任：
1、甲方提供施工用電，為乙方提供便利的施工條件。
2、負責給乙方撥工程款。
乙方的責任：
1、嚴格按要求施工。
2、嚴格操作規(guī)程施工，不強行、違規(guī)施工，嚴格杜絕火災、觸電等安全事故的'發(fā)生。否則乙方承擔由此產(chǎn)生的全部責任。
3、該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人生傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生的一切責任。
八、付款方式：該工程施工完畢，經(jīng)甲方驗收合格后，乙方提供有效稅務發(fā)票，甲方一次性結(jié)算工程款給乙方。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同自簽字之日生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
維修合同4
托修方(甲方)：________________
承修方(乙方)：________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就汽車維修事宜達成協(xié)議如下：
第一條、維修車輛
1.車牌號：___________________
2.發(fā)動機號：__________________
3.顏色：_____________________
4.車型：______________________
5.vin代碼/車架號:______________
6.行公里數(shù):____________________
第二條、維修類別與項目
甲應當對承修車輛進行維修前診斷檢驗，提出需要維修的類別和項目，填寫《車輛維修前診斷檢驗單》。甲確認后在該《車輛維修前診斷檢驗單》上簽字。
第三條、維修配件材料
1.甲提供維修配件材料的，應當如實填寫材料清單，分別標明原廠配件、副廠配件或者修復配件，明碼標價，并保證質(zhì)量。
2.甲在維修中換下配件、總成等，交由甲自行處理。
第四條、維修價格
1.甲同意甲按照公示的工時單價______元/工時、材料進銷差價率_____%進行計價。
2.結(jié)算工時定額執(zhí)行標準：汽車制造企業(yè)提供□市交通管理局制定□。
3.維修預算費用：______元，大寫：__________________.其中：工時費______元，大寫：__________________;材料費______元，大寫：__________________.
4.維修費用高于或低于維修預算費用的_____%時，由雙方協(xié)商解決，否則按照實際發(fā)生的維修費用結(jié)算。
第五條、車輛交接
甲接收待修車輛時，甲應當自行取走車內(nèi)可移動物品。車上附件、設備等填入《車輛維修前診斷檢驗單》的，甲在竣工交車前對其及承修車輛負有保管責任。
第六條、質(zhì)量標準
1.質(zhì)量標準執(zhí)行：國家標準□行業(yè)標準□地方標準□制造企業(yè)維修手冊等有關資料的要求□。
2.質(zhì)量保證期按照下列第______項執(zhí)行。
(1)按照交通部《機動車維修管理規(guī)定》第三十七條規(guī)定執(zhí)行：整車或總成修理的質(zhì)量保證期為車輛行駛_______公里或者_______日;二級維護的質(zhì)量保證期為車輛行駛_______公里或者_______日;一級維護、小修、專項修理的質(zhì)量保證期為車輛行駛_______公里或者_______日。
(2)按照甲承諾(不低于交通部規(guī)定)的“車輛行駛______公里或______日”執(zhí)行。
3.質(zhì)量保證期，從維修竣工后，由甲驗收取車的當日起計算;因維修質(zhì)量問題返修的，其返修的作業(yè)項目，從返修竣工后，由甲驗收取車的當日起重新計算。行駛里程和日期指標，以先達到者為準。
第七條、竣工驗收
1.竣工交付日期為______年______月______日前，交付地點為__________________.
2.維修竣工質(zhì)量檢驗合格的，對二級維護(含)以上的車輛，甲應當由維修質(zhì)量檢驗人員簽發(fā)全國統(tǒng)一樣式的機動車維修竣工出廠合格證;對二級維護以下的車輛，甲應當發(fā)給維修合格證明(含結(jié)算清單)。甲未簽發(fā)或者發(fā)給的，甲有權(quán)拒付費用。
第八條、結(jié)算
1.車輛維修竣工后，甲應當向甲出具法定的結(jié)算票據(jù)，并附桂林市運輸管理處監(jiān)制的《桂林市機動車維修結(jié)算清單》，工時費和材料費應當分項列明。甲未出具法定結(jié)算票據(jù)及結(jié)算清單的`，甲有權(quán)拒付費用。
2.付款方式：現(xiàn)金□轉(zhuǎn)賬□其他____________□。
3.付款期限：__________________.
第九條、違約責任
1.甲對承修的車輛及車上附件、設備等，因保管不善造成毀損、滅失的，承擔賠償責任。
2.在質(zhì)量保證期內(nèi)，因維修質(zhì)量原因造成車輛無法正常使用，甲負責無償返修，并賠償甲相應損失。
3.甲逾期交付車輛的，可按每逾期一天______元或維修費用的_____%向甲支付違約金。
4.甲逾期支付維修費用的，甲對車輛有權(quán)留置，并可按每逾期一天______元或維修費用的_____%向甲支付違約金。
5.甲在承修過程中，發(fā)現(xiàn)確需增加維修項目、增加約定維修費用或延長維修期限的，應當及時通知甲，說明理由并征得同意，否則甲不承擔甲擅自增加項目的維修費用或逾期支付維修費用的違約責任;甲接到通知后______天內(nèi)應當給予答復。
甲中途需要變更或解除合同，應當及時通知甲，若給甲造成損失的，應當賠償相應損失。
第十條、其它約定
1.__________________.
2.__________________.
第十一條、爭議解決
因本合同而發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，也可請求桂林市汽車維修行業(yè)協(xié)會等組織予以調(diào)解;或按照以下第______種方式解決。
1.提交_______市仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院提起訴訟。
第十二條、附則
1.本合同末盡事宜按國家法律、法規(guī)和規(guī)章辦理。
2.本合同及附件一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方(簽章)：________________
乙方(簽章)：_______________
住所：____________________
住所：_______________________
通訊地址：________________
通訊地址：__________________
郵編：____________________
郵編：_______________________
法定代表人：______________
法定代表人：________________
委托代理人：_______________
經(jīng)辦人：____________________
電話：_____________________
電話：_______________________
日期：______年_____月____日
日期：______年______月____日
維修合同5
甲方：________________
乙方：________________
茲有________花園小區(qū)屋頂滲水，需維修做防水處理，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，由乙方對________花園屋頂做防水維修處理；為了維護甲、乙雙方的權(quán)利與義務，根據(jù)《中華人民共和國民法典》相關規(guī)定，本著公開、公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成以下協(xié)議：
1、甲方要求乙方對________花園小區(qū)屋頂?shù)?維修必須在_______年_______月_______日前完成。
2、甲方要求乙方對________花園屋頂所有滲漏的漏點查出根源，并先維修堵漏，然后對所有屋面裂口用3mm厚SBS彈性體瀝青防水卷材統(tǒng)一做一遍防水處理；乙方在維修中要注意勞動安全，如出現(xiàn)安全事故一切責任及費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
3、乙方對甲方屋頂防水層多處裂縫、滲水進行維修做防水處理后，保證5年內(nèi)屋頂不滲水，質(zhì)保期內(nèi)如有滲水發(fā)生，乙方必須無條件對甲方辦公樓屋頂進行免費維修。
4、維修費用為：人工費等合計費用________元。
5、結(jié)帳方式：乙方維修完工后，經(jīng)甲方進行全面檢查驗收合格后即付清工程款。
6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份、簽字生效，不準違約，未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方：________________(蓋章)乙方：________________(簽字)
日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日
維修合同6
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》平等互利、協(xié)商一致和等價有償之原則，簽訂協(xié)議條款如下：
一、工程概況：
1）工程名稱：
工程地址：
甲方聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真：
乙方聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
傳真：
二、本工程開工日期及施工周期
1）預計開工日期：月日
2）施工周期：天
三、工程價款的支付及結(jié)算
1）維修協(xié)議總價詳見維修報價單
2）
1、協(xié)議簽訂后三天內(nèi)支付工程總價75%。
2、剩余款項在工程竣工并經(jīng)甲方驗收確認后五日內(nèi)甲方付清。
四、甲方權(quán)責
1）按本協(xié)議的約定支付工程款項。
2）有權(quán)監(jiān)理乙方人員的施工質(zhì)量、施工安全等工作，發(fā)現(xiàn)問題及時通知乙方。
3）為乙方提供施工便利條件，負責與其它施工方的工作協(xié)調(diào)。
4）乙方維修人員進場后，甲方應承擔確因甲方原因造成的乙方的誤工損失，并順延工期（見違約責任）。
五、乙方權(quán)責
1）根據(jù)協(xié)議的維修項目進行有關的維修
2）嚴格按國家有關電/扶梯標準組織施工，確保工程質(zhì)量。
3）施工人員自覺遵守施工現(xiàn)場的有關規(guī)定。
4）如工期因非乙方的原因而延誤，則乙方不承擔任何責任。
六、維修項目
詳見維修報價單
七、竣工移交
A、在下列條件全部具備的前提下，乙方向甲方進行工程移交。
1）雙方已全部結(jié)清本協(xié)議項下之電/扶梯相應約定的已到期款項。
2）乙方已收到本協(xié)議中所約定的已到期款項。
B、已具備移交條件卻由于甲方原因而未辦妥移交手續(xù)，乙方對所維修的電/扶梯享有留置權(quán)，甲方不得使用電/扶梯，若甲方強行使用的由甲方承擔所有責任。
八、維保服務
1）經(jīng)乙方維修更換的零配件，電梯在乙方保養(yǎng)的前提下，乙方自更換正常使用當天起負責保修一年。 2）因使用不當?shù)确且曳截熑我鸬碾?扶梯故障、損壞等，可由乙方予以修復，其費用由甲方承擔。
九、違約責任
1）甲方未按約定支付工程款項，乙方有權(quán)順延工期，并且甲方應向乙方支付逾期付款的違約金，每日按逾期款項總金額的萬分之三計算。
2）甲方未按約定提供施工條件的，乙方有權(quán)順延工期，并且甲方每延遲一天應按協(xié)議總金額的.萬分之三向乙方支付違約金，若連續(xù)延誤達十五天，乙方有權(quán)終止該維修工程，甲方應承擔乙方相應的損失。
3）乙方超過約定工期完工，每逾期一天，按合同總金額的萬分之三向甲方支付違約金，超過十五天，甲方有權(quán)向乙方追償相應的損失。
4）如發(fā)生不可抗力事件按《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定處理。
十、協(xié)議有效期
本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
十一、其它
1）本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2）本協(xié)議未盡事宜，可以本協(xié)議附件的形式予以確認。甲、乙雙方在協(xié)議附件中商定的內(nèi)容，與本協(xié)議具有同等法律效力。
3）如協(xié)議執(zhí)行過程中雙方意見的不一致，甲、乙雙方應本著友好互利的原則協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向原告所在地法院起訴。
甲方：
甲方授權(quán)代理人簽字：
甲方蓋章：
簽約日期：
乙方：
乙方授權(quán)代理人簽字：
乙方蓋章：
簽約日期：
維修合同7
發(fā)包人：（以下簡稱甲方）
承包人：
甲方因校園建設需要，經(jīng)東臺市教育局批準，決定對校舍維修工程實施建設，經(jīng)公開招標，乙方以______元/㎡的單價中標。依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它法律、行規(guī)法規(guī)，遵循平等的自愿、公開和誠信的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：江蘇省東臺第二職業(yè)高級中學校舍維修工程
工程內(nèi)容：見施工說明
承包方式：包工包料
二、工程范圍
浴室、伙房屋面清理、做sbs反光卷材（單層，－50），厚度為2.5mm.
三、工程期限
1、開工日期：___年___月____日。
2、合同工期總?cè)諝v天數(shù)15天，提前不獎，如延誤工程，每推遲1天罰款100元。
四、質(zhì)量標準：
合格及合格以上。
五、工程價款
工程造價：根據(jù)工程內(nèi)容實際施工面積×____元/㎡.
六、工程款支付
工程驗收合格后，付總價的.50%，余款50%工程驗收合格后一年付清。
七、工程竣工驗收
工程竣工后施工單位提出書面申請，招標單位將組織有關部門對工程實施情況進行驗收，如施工質(zhì)量驗收不合格，施工單位必須無條件返工并承擔一切損失。
八、安全生產(chǎn)及其它
1、承包人在施工過程中應按規(guī)范進行施工，對施工安全負全部責任。
2、建筑垃圾在工程竣工驗收前，必須清場退場完畢。
3、乙方做sbs反光卷材的材料的質(zhì)量不得低于甲方提供的樣品質(zhì)量，經(jīng)甲方驗收同意后方可使用。
4、乙方施工必須服從甲方和有關部門的監(jiān)督，每一道工序完成后經(jīng)甲方負責人簽字后方可進入下一道工序，否則甲方有權(quán)責令停工，由此引發(fā)的一切損失由施工單位承擔。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，造成工程隱患的，按國家有關規(guī)定追究乙方的責任。
5、其他未盡事宜以及在合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，可協(xié)商訂立補充合同。
九、其它
本合同自蓋章簽字之日起生效，一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，會計室壹份。
甲方：乙方：
___年___月____日___年___月____日
維修合同8
甲方：
乙方：
丙方：
因樓下住戶餐廳處有水滲漏現(xiàn)象，疑是因樓上住戶房屋餐廳處地板水管發(fā)生滲漏所致。為查出并維修好滲漏處，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達成維修協(xié)議如下：
1、甲方請維修人員檢查維修乙方房內(nèi)原布設的水管管道，乙方負責配合并提供其房內(nèi)原布設的水管管道設計圖。檢查維修時間由乙方?jīng)Q定（本次檢查、維修工作必須在本協(xié)議簽訂日起一個月內(nèi)完成）。
2、檢查維修期間，甲乙丙三方均派人在施工現(xiàn)場查看維修動態(tài)，了解問題出因。
3、維修要求及費用承擔：經(jīng)查看核實，如屬乙方在安裝水管或自行改變排污管道等方面操作不當而造成滲漏問題的，乙方負責對發(fā)生滲漏的水管進行維修，且此次排查、維修費用由乙方負責；如屬甲方在房屋建筑施工等方面不按要求施工而造成滲漏問題的.，甲方負責對發(fā)生滲漏的水管進行維修，且此次排查、維修費用由甲方負責。
4、經(jīng)過這次檢查、維修，如丙方餐廳處（原位）再有滲漏現(xiàn)象，乙方不再承擔連帶責任，由甲方全權(quán)負責處理，丙方不得以任何理由自行要求乙方進行檢查、維修。
6、本協(xié)議經(jīng)甲、乙、丙三方代表簽字后生效，具有同等法律效力。
7、本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。本協(xié)議自簽訂日起生效。
本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙、丙三方協(xié)商補充確定。
甲方：
代表：
身份證號碼：
乙方：
代表：
身份證號碼：
丙方：
代表：
身份證號碼：
20xx年月日
維修合同9
合同編號：_________
甲方（定作人）：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯(lián)系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
乙方（承攬人）：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委托代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯(lián)系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
雙方本著互惠互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，能夠另接）
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫軌蛄斫樱�
第五條 檢驗
1、定作人檢驗承攬人供給材料的標準：_________、方法：_________、時光：_________、地點：_________
2、承攬人檢驗定作人供給材料的標準：_________、方法：_________、時光：_________、地點：_________
第六條 修繕修理時光
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。
第七條 質(zhì)量要求
修繕修理項目應貼合_________的規(guī)定和要求，具體的技術標準、質(zhì)量要求包括：_________
第八條 資料供給
1、定作人于_________時光，以_________的方式向承攬人供給以下技術資料、圖紙：_________。
2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人供給的圖紙、技術要求不合理的，應在_________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內(nèi)答復。
第九條 轉(zhuǎn)包
1、定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；能夠交由第三人完成的工作包括：_________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4、承攬人能夠?qū)⑵涑袛埖妮o助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的資料及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3、定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1、承攬工作中定作人應對承攬人供給以下協(xié)助：_________，并滿足以下要求：_________。
2、定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人能夠催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務，并能夠順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人能夠解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當理解定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人供給的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償職責。
第十五條 更換部件：
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2、定作人為承攬人供給的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情景，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務供給部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修（服務）中心供給的部件價格。定作人能夠在經(jīng)承攬人書面確認的第三家（設備供應商或直接代理商）處購買部件。
4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時光：_________，交付方式：_________，交付地點：_________。
第十七條 驗收
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2、修繕修理項目檢驗標準依據(jù)_________，具體驗收時光為：_________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為_________元，定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預付材料款（大寫）_________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
報酬與材料費的結(jié)算方式為：_________
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人供給_________個月的保修。
但下列情景不屬保修范圍：
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞；
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷；
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞；
4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情景時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由職責方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情景，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1、在沒有特殊原因的情景下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌／或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1、定作人保證其有權(quán)簽署并有本事履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有本事履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：_________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關職責。
第二十六條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時光內(nèi)經(jīng)過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方供給關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時光的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的`履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有職責盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即經(jīng)過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的本事，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔職責。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除職責。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款資料不明確，合同雙方當事人能夠根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的資料，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方能夠達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
定作人（蓋章）：_________
承攬人（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________
委托代理人（簽字）：_________
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
維修合同10
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
為修好公路滑坡路基，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽訂如下條款，雙方共同遵守。
一、工程量及內(nèi)容
1、乙方負責修建公路滑坡路基堡坎。
2、乙方負責清除公路沉降處石頭。
3、乙方負責維修路段的填方。
二、工程質(zhì)量及要求
1、乙方將維修路段山體滑坡的土石方全部清除，并留有護坡。
2、乙方負責修建堡坎，清除路邊塌方，完善側(cè)溝，填平路面。
三、工程造價工程由乙方包工包料，堡坎修建按每立方米290元結(jié)算，工程造價待維修后計算。
四、付款方式乙方施工結(jié)束，經(jīng)甲、乙雙方組織驗收，工程合格后一次性付清工程款。
五、安全責任乙方施工要注意安全，在施工中所發(fā)生的一切傷亡事故甲方不承擔任何責任。
六、法律責任本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的.法律效力，雙方必須共同遵守。
合同未盡事宜必須經(jīng)雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：__________
________年____月____日 _________年____月____日
維修合同11
甲方：__________
乙方：__________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，由乙方承攬甲方__________（型號__________）修理工作，雙方本著平等互利、真誠合作原則，結(jié)合本工程具體情況，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，簽訂本合同，具體條款如下：
一、合同內(nèi)容
1.1.乙方承接甲方__________（型號__________修理工作。并按本合同規(guī)定的要求，經(jīng)驗收合格后交付甲方。
1.2.項目內(nèi)容見技術協(xié)議書。
1.3.項目施工地點：__________
1.4.交貨期：合同簽訂后乙方開始準備工作，乙方須在30個工作日內(nèi)安裝、調(diào)試完畢，并交付甲方使用。
二、合同價格
合同總價為人民幣（大寫）金額為：____________________元整，￥__________，在雙方未簽訂新的協(xié)議之前，任何一方不得修改此費用。
三、結(jié)算方式
設備維修、維護完畢，特殊設備經(jīng)第三方檢測中心檢定并驗收后，乙方出具全額增值稅發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后一個月內(nèi)支付給乙方合同總價的100%，人民幣（大寫）__________元整，￥__________元。
四、技術要求和技術標準
4.1.詳見雙方技術協(xié)議書（合同附件）。
4.2.要求設備維修、維護完畢后質(zhì)量穩(wěn)定可靠，操作方便。性能、精度應完全符合技術協(xié)議中的技術質(zhì)量標準和相關行業(yè)標準。
五、甲方承擔的義務和責任
向乙方提供設備改造所必須的技術資料。
六、乙方承擔的'義務和責任
維修檢調(diào)期間如因乙方原因發(fā)生設備、人身等事故由乙方承擔賠償責任。乙方應對自已員工的安全負責。
七、驗收標準及方法
7.1.由乙方調(diào)試人員組織調(diào)試，甲方派出專人配合。
7.2.按雙方簽訂的技術協(xié)議條款和國家、行業(yè)有關標準驗收，達到原合同出廠技術指標。
7.3.驗收時各項技術指標應達到相關驗收標準，經(jīng)甲方最終驗收合格，辦理驗收手續(xù)后交付甲方。
7.4.設備驗收完成后，質(zhì)保期為_______個月，質(zhì)保期內(nèi)設備非甲方原因出現(xiàn)故障，乙方應無償進行維修。
八、違約責任
8.1.合同生效后，雙方不得任意中止合同，否則賠償對方5%違約金。
8.2.因甲方原因造成的拖期，交貨時間順延，調(diào)試、驗收中的產(chǎn)品更改費用由甲方承擔。因乙方原因造成的拖期，責任由乙方承擔，每拖期一天按合同總價的0、5%進行扣罰，并從項目款中直接扣除。
九、爭議解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成時，雙方均可向__________人民法院提起訴訟。
十、附則
本合同一式_____份，甲方執(zhí)_____份，乙方執(zhí)_____份。
合同未經(jīng)雙方協(xié)商同意不得轉(zhuǎn)讓、更改。
甲方（蓋章）__________
乙方（蓋章）__________
代表：_____________
代表：______________
合同訂立時間：_____年_____月_____日
維修合同12
簽訂地點：_______承修方簽訂時間：20______________年_______月_______日
委托方委托承修方承擔船工程，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。
第一條工程范圍：承修方根據(jù)委托方提出的《船舶修理工程單》，經(jīng)雙方勘驗核對簽字后作為本船修理工程范圍的依據(jù)。
第二條加減帳工程
1、加帳工程應由委托方代表在開工后四分之一的工程期限內(nèi)，以書面形式向承修方提出并經(jīng)雙方確認。若該加帳工程費用不超過本船總修理費的10，且其單項工程不影響工程期限時，則承修方可按常規(guī)修理項目修理。若該加帳工程費用超過本船總修理費的10，或委托方在開工四分之一工程期限后提出的加帳工程，且其單項工程將影響工程期限時，則按照具體情況，雙方可對修理價格和工程期限另行協(xié)商確定，并簽定補充協(xié)議。
2、減帳工程應由委托方代表以書面形式向承修方提出并經(jīng)雙方確認。若承修方對委托方的減帳工程項目已發(fā)生了成本費用，則該費用仍應由委托方承擔。
第三條工程價款：本船修理費不含加減帳工程預定為人民幣______________百______________拾______________萬______________千______________百______________拾______________元，其最終總價按本船完工出廠的實際修理項目結(jié)算。
第四條工程期限：本船定于20______________年______________月______________日進廠，20______________年______________月______________日開工，20______________年______________月______________日完工，工程期限共計______________天，其中在船塢船排和船臺時間為______________天。
第五條工程驗收
1、本船修理需提交船檢局檢驗的項目應由委托方申請。單項工程修理完工或檢驗合格，由委托方指派代表簽字驗收。全部修理工程完工或碼頭試驗結(jié)束后，由雙方代表簽署船舶修理完工《總驗收書》作為交船的依據(jù)。
2、本船修理工程的技術要求和驗收標準，按雙方簽訂的《技術協(xié)議》執(zhí)行。在試驗和試航中，船檢局及委托方提出的屬承修方修理工程中的缺陷和遺漏項目，承修方應及時修復和完成。若不屬承修方修理工程的范圍而又需要承修方修理時，則可按加帳工程處理。
3、本船的碼頭試驗、試航及其他有關試驗，經(jīng)報驗合格后，承修方應在______________天內(nèi)向委托方提供有關證明文件資料。
第六條質(zhì)量保證
1、本船修理完工驗收后，經(jīng)承修方修復的固定部件保修期為六個月，運動部件保修期為三個月。在保修期內(nèi)，如屬承修方的修理質(zhì)量問題而引起的故障或缺陷，承修方應及時予以免費修復。
2、若因委托方提供的配件、備件和器材的質(zhì)量問題或操作不當而引起的`故障、缺陷和損失，則應由委托方負責。
第七條工程修理
1、在船舶修理施工中拆下的廢舊設備、材料及其他物品，除艉軸和推進器外，均應由承修方處理。若屬委托方需要的舊件和設備，委托方應在拆卸前以書面形式向承修方提出并須經(jīng)同意，拆卸后應及時運走。
2、船舶在廠修理期間，非經(jīng)承修方同意，委托方不得外雇勞動力在船上進行有關工程的修理。在不影響承修方施工的情況下，承修方應支持委托方船員的自修工作。但委托方必須在本船修理工程項目和進度安排以書面形式通知承修方。
第八條工程付款
1、在本合同生效后，委托方應在天內(nèi)即向承修方支付總修理費的40的工程預付款____________________________萬元在修理進度達到二分之一工程期限時，委托方應向承修方支付總修理費的30進度款萬元余款在完工后______________天內(nèi)一次結(jié)清。若委托方逾期付款，則應按中國人民銀行逾期付款的有關規(guī)定辦理。
2、承修方憑《結(jié)帳單》由承修方開戶銀行向委托方開戶銀行托收。第九條速修費和滯修費在船舶修理工程提前完工或逾期完工時，雙方應向?qū)Ψ街Ц端傩拶M或滯修費，其計算方法如下：承修方每提前一天完工，委托方按本船總修理費的______________向承修方另行支付速修費，但其最高金額不得超過總修理費的______________。確屬承修方原因而逾期完工，則每逾期一天應由承修方按總修理費的______________向委托方支付滯修費，但其最高金額不得超過總修理費的______________。承修方應在結(jié)帳單中將滯修費自動予以扣除并通知委托方。
第十條：消防安全工作船舶修理期間的消防安全工作，必須嚴格執(zhí)行中華人民共和國交通部、公安部、中國船舶工業(yè)總公司1991年5月25日聯(lián)合發(fā)布的《船舶修理防火防爆管理規(guī)定》。
第十一條：爭議的解決在執(zhí)行合同過程中，雙方如有爭議應通過協(xié)商解決。若協(xié)商不成，則應將爭議提交中國海事仲裁委員會，按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條其他
1、本合同未盡事項，可由雙方另行補充協(xié)議，該協(xié)議與原合同具有同等效力。
2、本合同自簽章之日起生效。
3、本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，副本______________份，其中一份送承修方所在地的合同管理機關備案。若雙方要求對合同進行鑒證，應在承修方所在地的合同管理機關辦理鑒證手續(xù)。
委托方承修方單位名稱章_______
單位名稱章_______
地址：_______地址：_______
法定代表人：_______
法定代表人：_______
委托代理人：_______
委托代理人：_______
電話：_______
電話：_______
電報掛號：_______
電報掛號：_______
開戶銀行：_______
開戶銀行：_______
帳號：_______
帳號：_______
郵政編碼：_______
郵政編碼：_______
維修合同13
甲方： 法定代表：
乙方： 法定代表：
甲方為了學校師生的生命財產(chǎn)安全，決定對男生住宿樓和辦公樓房頂進行維修整改，并將維修整改方案向 縣教育局報告，經(jīng)縣教育局領導審批，同意學校的維修方案。經(jīng)學校班子集體研究，本工程經(jīng)與 縣 鄉(xiāng)街道楊富珍商議，達成以下協(xié)議：
1、材料要求及價格： 檁子15根，每根單價50元，椽子800尺，每尺單價0.9元每尺，磚200塊，單價0.35元每塊，水泥4袋，每袋25．00元，河沙20元，青瓦20 匹，每匹0.30元，紅瓦大約304塊，每塊2.5元，釘子50元，結(jié)算時按實際用數(shù)算。（以上每項價格均包括二次搬運費，材料以實際數(shù)量計算。)材料總計價格為3070.00元。
2、工價的`確定:木工2個工作日， 瓦工5個工作日，磚工1個工作日，共計10個工作日(內(nèi)含小工)按每個工作日50.00元計算，共計500.00元，學校付40.00元工資稅款。
3、安全保障： 在施工過程中，乙方應按建筑規(guī)定進行操作，確保建筑工程和工人安全，確保施工不對學校師生生命財產(chǎn)造成傷害，若發(fā)生安全事故，全部由乙方負責，甲方概不負責。甲方要求乙方做好安全工作，付給乙方100.00元人民幣作為安全保障資金。
4、質(zhì)量要求： 嚴格按規(guī)定辦事，有效地防止房頂漏水，做到房頂穩(wěn)固，且與主體結(jié)構(gòu)融為一體，且不影響主體結(jié)構(gòu)安全，突出質(zhì)量第一。
5、維修工期： 本工程工期為8天，即從20 年4月30日開始，到20 年5月7日完工，特殊情況除外。
6、甲方施工人員： 。
7、付款方式： 開工前甲方付給乙方100.00元安全保障資金，其余款項在工程完工驗收合格、審計后付清余下工程款，資金來源為上級專項資金。
8、違約處理： 乙方要在保證質(zhì)量的前提下，按時完工，若不能按時按質(zhì)量完工，處罰總工程款的10%違約金，甲方如違約，處罰總工程款的10%違約金。
9、結(jié)算方式： 竣工后，按合同規(guī)定計算。
此合同一式三份，甲乙雙方各1份，送教育局1份。
甲方： 縣 第二小學校（蓋章）
法人代表（簽字）：
乙方：
法定代表（簽字）：
20 年 月 日
維修合同14
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意就甲方車輛定點維修事宜達成協(xié)議如下：
一、乙方為甲方提供長期車輛維修、保養(yǎng)。主要項目有：大修、二保、小修、年檢。
二、甲方將本單位車輛(包括數(shù)量、車型、車號需附清單)委托乙方維修、保養(yǎng)。
三、乙方在維修、保養(yǎng)甲方車輛時，嚴格按照國家及行業(yè)有關標準進行作業(yè)，對大修車輛出具質(zhì)量保證書。
四、乙方在維修、保養(yǎng)甲方車輛時，嚴格按甲方提供的派修單或司乘人員報修項目進行作業(yè)，嚴禁自行擴大作業(yè)的內(nèi)容。根據(jù)車輛實際情況需擴大作業(yè)內(nèi)容的，需經(jīng)甲方人員同意方可進行。
五、乙方在維修、保養(yǎng)甲方車輛需更換配件時應實事求是，必須做到交舊換新，保證不弄虛作假。
六、甲方車輛在乙方報修后，乙方為甲方提供返程送回服務。甲方車輛在市內(nèi)發(fā)生故障，乙方隨時提供施救回廠的`服務。對甲方的車輛，乙方提供節(jié)假日、夜間加班特別修車服務。
七、甲方車輛進廠要登記油料、里程數(shù)。在維修期間，乙方除試車和辦理有關年間業(yè)務外，乙方不得以任何理由將車開出廠外，如乙方違反規(guī)定，除向甲方作出檢討外，并對違紀當事人作出處罰。
八、乙方對甲方長期維修、保養(yǎng)的車輛，按以下標準收取費用：零部件的加價幅度在進價基礎上不超過以下標準：元工時，材料費加價率省內(nèi)進貨省外進貨
九、甲方車輛進入乙方廠區(qū)維修、保養(yǎng)期間的一切安全責任由乙方負責，造成車輛損壞及物品物品丟失由乙方承擔。
十、甲方車輛發(fā)生的維修費用由乙方允許掛賬，每次維修清單需由甲方人員簽字認可有效。
十一、甲方直按時結(jié)算維修費用，每方式自行到乙方所在地支付。如到期不支付維修費，乙方將向甲方(除維修費外)按每天1%收取滯納金。
十二、本合同不因甲、乙雙方負責人、經(jīng)辦人發(fā)生變更影響本合同的執(zhí)行。
十三、甲、乙雙方每年進行一次意見征求座談會，乙方將根據(jù)甲方要求，不斷改進服務態(tài)度及質(zhì)量，保證雙方滿意。 十四、質(zhì)量保證：大修60天1萬公里，日常維修質(zhì)量保證期60天，一級保養(yǎng)10天2千公里，二級保養(yǎng)30天4千公里。
十五、本合同從________年月____日至________年月____日止。
十六、本合同一式二份，經(jīng)雙方簽章生效，其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
維修合同15
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，就乙方承包甲方辦公樓裝修工程事宜，簽訂本合同。
一、工程項目
1、工程名稱：美斯達辦公樓裝修工程
2、工程地點：美斯達廠區(qū)
3、承包范圍和內(nèi)容：室內(nèi)隔墻
4、工程單價：90元/㎡，不含稅
5、材料標準:
�、僦鼾埞敲�26cm一根
②主龍骨長__寬__厚100mm__50mm__0.6mm
�、鄞┬凝埞�38mm
�、苁喟謇锿怆p層9.5mm厚（廣泰工程板）
6、承包方式：包工包料。
二、工程期限
l、本工程按工期定額和有關規(guī)定，施工工期 20 天（日歷天數(shù)）， 4 月 29 日開工。
三、施工準備
1、甲方責任：提供施工場地、水、電、路等基本施工條件，對工程進度、質(zhì)量進行監(jiān)督，解決應由委托方解決的問題以及其他事宜。
2、乙方責任：嚴格按照施工規(guī)劃進行施工，確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時間竣工和交付。
四、工程質(zhì)量：
乙方必須嚴格按照施工規(guī)劃進行施工，并接受甲方監(jiān)督。
五、工程驗收：
工程竣工后，甲依據(jù)施工規(guī)劃進行驗收。
六、工程款的支付與結(jié)算
1、合同簽定后，甲方按乙方進度付款。
2、工程竣工驗收合格后，甲方付給乙方全部工程款。
七、違約責任
1、甲方責任：甲方有權(quán)對乙方不滿意的地方或施工質(zhì)量所造成的后果進行經(jīng)濟處罰。
2、乙方責任：工程逾期交工，每日向甲方償付工程總造價百分之二的'違約金；在施工期間承包方（乙方）負責一切安全傷亡事故，由此造成的全部經(jīng)濟損失和法律責任由乙方承擔，甲方不負任何責任。
八、附則
1、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
2、本合同自雙方代表簽字之日起生效。
甲方：______________
乙方：______________
法定代表人:___________
法定代表人:___________
___年___月___日
【維修合同】相關文章：
維修的合同08-21
連鎖維修點汽車維修合同05-04
叉車維修合同07-02
維修合同范文07-03
維修承包的合同06-28
汽車的維修合同07-03
空調(diào)維修的合同06-29
房屋維修的合同06-21
設備維修合同06-28
物業(yè)維修合同12-10